Договор на ремонт кровли

Начало выполнения работ по настоящему Договору: с момента подписания договора. Дата окончания выполнения работ: Датой окончания выполнения работ считается дата подписания двухстороннего акта о приемке выполненных работ. Стоимость работ является фиксированной на весь срок действия Договора. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ окончательный расчет является справка о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3 прилагаемая к ней расшифровка по видам работ форма КС-2 , и акт сдачи-приемки работ подписанные сторонами, счет, счет-фактура.

Контакты Договор на ремонт кровли и выполнение кровельных работ Любая крыша, даже самая надёжная и качественная, должна периодически проходить обследование и подвергаться ремонту, причём производить такие работы по обслуживанию крыши должны только подготовленные профессионалы. Все работы по ремонту кровли должны быть задокументированы. А кроме этого, мы постараемся рассказать о некоторых нюансах связанных с составлением и заполнением данного документа. Договор подряда В процессе проведения ремонта кровли в обязательном порядке заключается договор между подрядчиком исполнителем и заказчиком.

Договор подряда на ремонт мягкой кровли наплавляемым рулонным гидроизоляционным материалом

Цена договора включает в себя стоимость материалов и все услуги, связанные с производством работ. Указанная в п. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации и актов дополнительных работ, предоставляемых Подрядчиком, согласованных с Заказчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п.

Оплата по настоящему договору производится по фактическому выполнению работ и предоставлению акта по ф. Акт приемки подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ. Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Изменение сроков окончания работ возможно после подписания сторонами соглашения об изменении п.

Подрядчик обязуется: 5. Выполнять качественно и в полном объеме все работы по настоящему Договору, в строгом соответствии со Строительными нормами и Правилами, со сметой и в установленные Договором сроки. Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды и нести ответственность в случае их нарушения.

На все изделия и оборудование Подрядчиком предоставляются сертификаты качества, безопасности для жизни и здоровья людей, паспорта оборудования. Заказчик обязуется: 5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором. На период выполнения работ предоставить бригаде Подрядчика охраняемое помещение для хранения инструмента и технического оборудования, материалов и комплектующих изделий.

Указать места подключения воды, пара, воздуха, электроэнергии необходимой для производства работ. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения за счет Подрядчика. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть следствием чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, не подлежащих разумному предвидению и контролю сторонами.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное уведомление другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения сторонами своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы или их последствия.

В этом случае стороны производят взаиморасчеты. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

Ни одна из сторон не может передавать свои права третьей стороне. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать Субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ. При этом Подрядчик гарантирует соблюдение Субподрядчиком условий настоящего Договора. Договор составляется и подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Кровельные работы - Монтаж металлочерепицы - Ужасные Ошибки

Образец договора на ремонт крыши позволяет ознакомиться со всем набором требований, предъявляемых к подрядчику и обязанностями сторон. Правильно составленный договор на ремонт кровли обезопасит владельца дома от непредвиденных ситуаций, которые связаны с выполнением этих.

Данная статья расскажет о том, как составляется договор на ремонт кровли — образец можно найти по ссылке, приведенной в конце статьи, а также о том, как решить различные связанные с договором вопросы. Договор подряда на ремонт кровли предназначен для того, чтобы в процессе выполнения сервисных или ремонтных кровельных работ между Подрядчиком и Заказчиком не возникали какие-либо вопросы и разногласия, поскольку их взаимоотношения и ответственность друг перед другом, а также условия выполнения работ, четко прописаны в договоре. В первом пункте договора указывается его предмет, а именно — необходимые для выполнения работы, их объем и срок их выполнения. Кроме того, договор на выполнение кровельных работ пункт первый должен включать информацию о том, что к документу приложены сметы стоимости строительных материалов и самих работ, а также сроков выполнения работ по ремонту кровли, включая такие сроки ремонта, как начальный, промежуточный и конечный. Во втором пункте указаны различные нюансы и тонкости стоимости выполняемых работ и их оплаты, такие как поэтапное финансирование ремонта или выплата стоимости работ после их окончания. Здесь же перечислены различные премиальные выплаты, предусмотренные при выполнении Подрядчиком определенных условий. В третьем пункте обычно обговариваются сроки выполнения работ, а также различные технологические операции, которые не требуются для проведения такого ремонта изначально, но могут понадобиться в связи с обнаружением дефектов, неизвестных Заказчику. Кроме того, в данном разделе должна быть прописана возможность завершения работ в более поздний срок в связи с обстоятельствами, не зависящими от Подрядчика, такими, как неблагоприятные погодные условия. Ниже договор на ремонт кровли включает в себя ряд пунктов, связанных с правами и обязанностями сторон, а также санкции за невыполнение различных условий договора, таких как не соблюденные Подрядчиком сроки сдачи работ или задержка платежа Заказчиком за своевременно выполненные работы по ремонту кровли. Там же регламентируется ответственность подрядчика за надлежащее хранение строительных материалов, предоставленных Заказчиком для выполнения кровельного ремонта. Следующий раздел посвящен ответственности сторон, разрешаемой арбитражным местным судом в случае, если возникают какие-либо спорные моменты. И, наконец, последним пунктом, включаемым в договор на кровельные работы, является информационная графа о том, какие гарантийные обязательства перед Заказчиком берет на себя Подрядчик. О необходимости составления договора на ремонт кровли Ремонт кровли Непредвиденные ситуации случаются в любой сфере деятельности, в том числе и в строительной. Поэтому следует быть всегда морально готовым к тому, что в один прекрасный день может потребоваться ремонт кровли, вызванный самыми разными причинами, такими как недочет при проектировании здания, протечка крыши, пожар, стихийное бедствие, дефект фундамента и т.

Как правило, часть средств переводится на расчетный счет подрядчика в качестве аванса для закупки необходимых строительных и расходных материалов. Размер аванса оговаривается в договоре.

Подрядчик 1. Предмет договора 1.

Как заключить договор на ремонт кровли: образец документа

Материалы низкого качества. Естественный износ в процессе эксплуатации. Действия, направленные на устранение кровельных протечек должны выполняться только профессионалами, которые имеют определенную квалификацию, а также все необходимые инструменты и страховочное оборудование. Если жители многоквартирного дома наблюдают у себя в квартире или же в подъезде протечку, то нужно обязательно написать заявление в управляющую компанию, в котором прописать факт протечки, привести доказательства для устранения и указать на причиненный ущерб. После того, как заявление будет рассмотрено, управляющая компания направит для оценки повреждений технического специалиста, который зафиксирует неисправность и рассчитает объем и стоимость работ по ремонту кровли. После составления сметы, для устранения дефекта назначается исполнитель, который должен произвести данные восстановительные мероприятия.

Образец договора по оказанию услуг ремонту крыши

Образец договора на ремонт крыши позволяет ознакомиться со всем набором требований, предъявляемых к подрядчику и обязанностями сторон. На каком этапе составляется договор Ремонт кровли — актуальный вопрос для любого здания, независимо от года его постройки или сроков последнего капитального ремонта. Кровельные ремонтные работы требуют определенной квалификации, наличия специальных умений и знаний. Кроме того, требуется соблюдать технику безопасности, иметь в наличии специальные страховочные элементы. При возникновении проблем, связанных с нарушением герметичности кровли, жильцам многоквартирного дома требуется подать заявление о ремонте крыши в управляющую организацию ЖЭУ, УК и т. После рассмотрения заявления, для оценки состояния кровли и определения ущерба, должен быть направлен технический специалист. На основании подготовленной дефектной ведомости разрабатывается смета на ремонт кровли. С организацией, привлеченной для выполнения работ, требуется заключить соответствующий договор.

Что это такое Общие положения, которые касаются всех видов договоров, применяются также к отдельным разновидностям подрядных отношений субсидиарно, то есть в тех случаях, когда другие условия не устанавливает специальная правовая норма п. Основными характеристиками договора являются их возмездность и наличие двусторонних отношений.

Цена договора включает в себя стоимость материалов и все услуги, связанные с производством работ. Указанная в п.

Договор на ремонт кровли: образец составления

.

Договор на ремонт кровли и выполнение кровельных работ

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Никогда не подписывайте договор на ремонт квартиры без этих пунктов
Похожие публикации