Договор поставки песка строительного образец

Договор купли продажи песка Вы приобрели квартиру в собственность квартира может потребовать уплаты по договору! У Вас возникнут проблемы. И в том случае, когда предполагаемый срок является семья, которая признала совместным в соответствии со ст. И она сможет предъявить требования о возмещении убытков даже если сторона, ответчик вправе просить о рассрочке.

Договор поставки строительных материалов — разновидность договоров купли-продажи связанных с поставкой строительных материалов и комплектующих. Пример данного договора вы можете скачать в нашей статье. Данный документ регламентирует взаимоотношения между поставщиком строительных материалов и покупателем. Информация, которая фиксируется в договоре поставки строительных материалов Номенклатура всей продукции; Сроки, в которые строительные материалы должны быть доставлены покупателю; Графики, по которым будут осуществляться поставки. Обязанности покупателя: внесение своевременной оплаты за стройматериалы; внесение своевременной оплаты за услуги; возврат тары своевременно. Они подразумевают: Порядок поставки продукции.

Договор купли продажи щебня образец

Поставщик передает, а Покупатель принимает в собственность и оплачивает товар в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. На каждую партию товара оформляется отдельная спецификация. Цена товара включает его стоимость, определяемую в спецификациях. Оплата производится посредством банковского перевода платежным поручением на счет Поставщика или иной счет, указанный Поставщиком.

Обязанности Поставщика: 3. Выставить счет на оплату не позднее 3-х дней с даты получения заявки от покупателя на очередную партию товара.

В срок не позднее 3-х дней с момента оплаты осуществить отгрузку товара Покупателю в количестве, номенклатуре, указанным в заявке и по качеству, соответствующему ГОСТ, ТУ. Отгрузка Покупателю производится в месте и способом, указанным им в заявке. Не позднее 17 числа очередного месяца оформить счет-фактуру и товарную транспортную накладную по поставкам, осуществлявшимся в течение предыдущего месяца. Не менее чем за 3 дня до даты поставки уведомить Покупателя о возможном изменении цены на заявленную партию товара.

Обязанности Покупателя: 3. Посредством факсимильной, электронной Интернет связи прислать заявку Поставщику с указанием количества и номенклатуры, необходимых для поставки товара.

Заявка должна быть выслана не менее чем за 3 дня до даты предполагаемой поставки. Принять купленный товар в месте, указанном в заявке на поставку. Осуществить проверку при приемке товара по количеству и качеству, подписать соответствующие документы акт приемки-передачи, товарные накладные.

Оплачивать стоимость купленного товара по выставленному Поставщиком счету не позднее 3 дней со дня его получения. Поставка товара производится транспортом Поставщика на склад Покупателя или иное место указанное им, либо предварительно согласованное между сторонами. Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству и качеству товара считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки или товарной накладной представителями Поставщика и Покупателя.

Покупатель обязан принять товар по количеству, качеству и номенклатуре непосредственно при его получении от Поставщика. Это делается в том числе и путем обмера непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножается на коэффициент утряски при перевозке, в соответствии с ГОСТ РФ , , Претензии по количеству, номенклатуре и качеству должны быть оформлены Покупателем на месте и в момент приемки товара посредством составления акта сверки.

Акт сверки может оформляться и в иных случаях по согласованию представителей сторон. В случае обнаружения недостачи, акт сверки будет являться основанием для выставления Покупателем претензии.

После этого Поставщик в течение 3-х дней должен рассмотреть претензию и поставить недополученный товар в следующую поставку, либо вернуть денежные средства за оплаченный, но неполученный товар, согласно письму Покупателя. Уплата неустойки не освобождает сторону настоящего договора от исполнения взятого на себя обязательства. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. В случае если Покупатель не принимает доставленный ему товар в течение 1 часа с момента доставки, то уплачивает Поставщику штраф в размере руб.

Право собственности на поставленный товар переходит к Покупателю с момента приемки товара Покупателем. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

Сторона договора, подвергшаяся вышеуказанным обстоятельствам, должна немедленно известить письменно другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров и в претензионном порядке. При не достижении согласия спор переходит на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. Договор может быть расторгнут: 9. По соглашению сторон. По решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае подписания соответствующего документа представителями обеих сторон.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 4.3. Поставка и контрактация

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №. г. Москва ДАТА. ООО. в лице Генерального директора__________________, действующей на основании Устава, именуемое в. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю, а Покупатель оплачивать и принимать партии строительного песка (далее « товар») в.

Предмет договора и другие общие условия 1. Поставщик принимает на себя обязательства поставки по отгрузочным разнарядкам нерудных материалов далее материалов , в количестве согласно акту согласования цены, прилагаемым к настоящему договору и являющимся его неотъемлемой частью. Разнарядка может иметь, как письменную, так и устную форму. Качество поставляемых материалов определяется паспортом и сертификатом гигиены. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого материала в течение действительности документов, указанных в пункте 1. Сроки и порядок поставки 2. Отгрузка материалов производится грузовым автотранспортом самосвалами. Приёмка поставляемого материала по количеству и качеству производится в соответствии с ГОСТ Поставщик в праве, с письменного либо по телефону согласия Покупателя, отгружать материалы в количестве ниже установленных норм. Поставщик в праве, с письменного либо по телефону согласия Покупателя, осуществлять досрочную отгрузку подлежащих поставке партий материалов. Поставщик вправе отгружать материалы по частям. Поставщик, за день до загрузки соответствующих партий материала, обязан уведомить Покупателя о дате, времени отгрузки и номерах отправляемых машин и в день загрузки подтвердить данную информацию. К каждой, подлежащей поставке, партии материалов должны прилагаться следующие документы: - товарно-транспортная накладная — 1 экз.

Поставщик передает, а Покупатель принимает в собственность и оплачивает товар в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать щебень далее — Продукцию. Договор поставки щебня и песка образец При отгрузке Продукции в собственных или арендованных вагонах порожние вагоны грузоотправителя подлежат обязательному возврату по полным грузовым документам на станцию приписки в соответствии с правилами перевозок. Расходы по возврату порожних вагонов несет Поставщик.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА

Договор поставки щебня и песка образец г. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в установленном порядке Товар далее — Товар , указанный в п. Товар поставляется партиями. Право собственности на соответствующую партию Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента отгрузки Поставщиком соответствующей партии Товара. Объемы отгружаемого Поставщиком Товара согласовываются сторонами дополнительно и указываются в Графике отгрузки товара, являющегося неотъемлемым Приложением к данному Договору.

Типовой договор поставки товара

Предмет договора 1. Порядок расчётов 2. В случае изменения цены на Товар, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о новых ценах за 3 дня до изменения цены. Стоимость доставки продукции, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара по настоящему Договору. Если у Поставщика останутся по каким-либо причинам неиспользованные денежные средства Покупателя, Поставщик гарантирует по указанию Покупателя вернуть денежные средства в течение 3 трех банковских дней Покупателю; 3. Условия и сроки поставки 3. Заявка направляется Поставщику за 2 два дня до ее исполнения. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар по мере потребности Покупателя. Поставщик доставляет товар к месту, указанному Покупателем, а приемку товара осуществляет представитель Покупателя в месте, указанном Покупателем.

Особенности и юридические тонкости Договор поставки щебня и песка образец г.

.

Договор поставки щебня и песка (образец)

.

Скачать краткий договор поставки строительных материалов образец

.

Договор купли продажи песка

.

Договор поставки строительных материалов: образец договора

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор поставки, что необходимо знать (рекомендации к составлению и заключению)
Похожие публикации